НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»


Направление подготовки /специальность: 40.03.01 Юриспруденция

^{(код и наименование направления подготовки /специальности)}

Профиль/специализация: Гражданско-правовой

^{(наименование профиля/специализации)}

Форма обучения: очно-заочная, заочная

^{(очная, очно-заочная, заочная)}


ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

9 семестр
обучающегося группы .

(Шифр и № группы) (ФИО обучающегося)
Место прохождения практики:

(наименование структурного подразделения Образовательной организации)
Срок прохождения практики: с «___» __________ 202__ г. по «__» _________202__ г.



Содержание индивидуального задания на практику в государственных органах

№ п/п	Виды работ
1.	Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
2.	Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
	Адвокат Камашев Родион Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: 111228, Московская область, г. Королев, ул. Мишутина, д. 12А, кв. 111. 20.08.2020 между ГКУ МО Центральная бухгалтерия МО (далее Заказчик) и адвокатом Камашевым Р.Д. (далее Исполнитель) был заключен договор на оказание юридических услуг (осуществление юридического сопровождения деятельности ГКУ) № М-551 по итогам конкурентной закупки. С момента заключения договора Заказчику не были оказаны юридические услуги, предусмотренные договором. 28.10.2020 Заказчик направил в адрес Исполнителя заказное письмо (с уведомлением) о расторжении договора. Исполнитель получил заявление 30.10.2020, что подтверждается уведомлением о получении письма. Исполнитель в свою очередь проигнорировал заявление о расторжении договора и в 10-ти дневный срок не удовлетворил требование Заказчика о расторжении договора, денежные средства не возвратил, акты выполненных работ не предоставил. ГКУ приняло решение обратиться в суд, чтобы урегулировать спор в судебном порядке. Представитель ГКУ также хочет получить неустойку за просрочку исполнения требования о возвращении денежных средств. Вам поручено представлять интересы ГКУ в суде.
2.1.	Кейс-задача № 1 Проанализировать судебную практику, выяснить позицию судов и определить факторы и обстоятельства, влияющие на принятие судом решения по делам о спорах между государственными (и муниципальными) учреждениями и исполнителями по договорам, заключенным по итогам закупочных мероприятий.
2.2.	Кейс-задача № 2 Проанализировать описанную ситуацию, разработать стратегию ведения дела в суде (план действий, которому необходимо следовать при ведении судебного дела для достижения оптимального результата) и построить прогноз судебного решения, в т.ч. описать возможные варианты развития дела и комплекс мер, которые будут предприняты вами как представителем стороны судебного процесса в том или ином случае.
2.3.	Кейс-задача № 3 Подготовить проекты внутриорганизационных документов, которые необходимы для наделения вас полномочиями представителя истца (например, доверенность, приказ, распоряжение и т.д.).
2.4.	Кейс-задача № 4 Составить исковое заявление о взыскании денежных средств по договору в связи с неоказанием услуг по договору об оказании юридических услуг.
2.5.	Кейс-задача № 5 Подготовить видео обучающего характера продолжительностью до 2-х минут с рекомендациями по составлению искового заявления о взыскании денежных средств по договору в связи с неоказанием услуг.
3.	Систематизация собранного нормативного и фактического материала.
4.	Оформление отчета о прохождении практики.
5.	Защита отчета по практике.

---

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»


Направление подготовки /специальность: 40.03.01 Юриспруденция

^{(код и наименование направления подготовки /специальности)}

Профиль/специализация: Гражданско-правовой

^{(наименование профиля/специализации)}

Форма обучения: очно-заочная, заочная

^{(очная, очно-заочная, заочная)}

Отчет
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

9 семестр

Обучающийся
	(ФИО)		(подпись)

Ответственное лицо от Профильной организации
М.П. (при наличии)	(ФИО)		(подпись)

Москва 2022 г.

Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики

№ п/п	Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи
Кейс-задача № 1	Закон о закупках не связывает с односторонним отказом от исполнения договора наступление таких негативных последствий как включение в реестр недобросовестных поставщиков (далее - РНП). Перечень основании для включения информации и сведений о поставщике, исполнителе по договору на оказание услуг, выполнение работ (далее - поставщик) указан в ч. 2 ст. 5 Закона о закупках и является закрытым.  Односторонний отказ от исполнения Контракта является односторонней сделкой. Такой вывод можно сделать из следующего. На основании ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Согласно ч. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Аналогичного подхода придерживается и судебная практика: Решение АС г. Москвы от 28.03.2019 года по делу № А40-625/19, Постановление АС Московского округа от 20.06.2018 № Ф05-8212/2018 по делу № А40-62743/2017, от 05.09.2018 № Ф05-13518/2018 по делу № А41-40684/2017; от 23.08.2016 года № Ф05-11974/2016 по делу № А41-86785/2015, Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.07.2018 года № Ф02-2931/2018 по делу № А19-5832/2017, Постановление АС Поволжского округа от 23.03.2018 года № Ф06-29778/2018 по делу № А55-1446/2017 и иные.  Из этого тезиса вытекает базовая логика построения работы с риском одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" называет несколько оснований для одностороннего отказа от исполнения Контракта. Это многообразие подразумевается в Законе о контрактной системе еще задолго до специальной нормы: согласно ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 названного федерального закона. Рассмотренная судебная практика по данным делам однозначна. Обязательства из договоров, контрактов должны быть исполнены надлежащим образом, не допускается односторонний отказ. Если заказчик все правильно оформил начисление неустойки или штрафных санкций, то расторгая контракт суд еще применит установленные меры ответственности. Суд должен будет дать правовую оценку условиям контракта, в какой части исполнены обязательства, в какой нет, насколько правильно начисление штрафных санкций.
Кейс-задача № 2	Согласно ст.782 ГК РФ заказчик может отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Кроме того, заказчик обязан принять меры по привлечению исполнителя к гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по закупке. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренным контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 в процентном отношении от цены контракта. Исходя из цены контракта, размер штрафа устанавливается следующим образом:  а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);  д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);  е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);  ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);  з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);  и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.  Если, например, при проведении аукциона цена контракта заранее неизвестна, то возможно прописать несколько вариантов, исходя из НМЦК.  Например, НМЦК составляет 15 млн.руб., то необходимо выбрать «а» и «б».   2) Если закупка осуществляется только среди СМП и СОНКО, то размер ответственности будет иным, а именно:  а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);  в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).   3) Если контракт заключен с участником, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то ответственность следующая: а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).   4) Если контракт заключен на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.   5) Если контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.   6) Также в обязательно порядке нужно прописать, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:  а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.   2. Пункт об ответственности заказчика за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.  Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);   г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.   3. Размер пени за просрочку поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполнения обязательств:  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).   4. Два дополнительных обязательных пункта:  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. За просрочку выполнения обязательства начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом Прогноз решения суда для заказчика благоприятный, для исполнителя напротив неблагоприятный. Исполнитель может получить какие-то денежные средства, связанные с фактическими понесенными расходами. Заказчику для получения оптимального результата нужно правильно рассчитать неустойку, штраф, подготовить исковое заявление, соблюдая все необходимые процессуальные требования. Также нужно грамотно представителю действовать в суде. Размер штрафа по Федеральному закону № 44-ФЗ установлен
Кейс-задача № 3	ДОВЕРЕННОСТЬ Город Москва, 20 августа 2021 года ГКУ МО Центральная бухгалтерия МО, в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, уполномочивает Сумина Виктора Степановича, дата рождения 14.04.1983, паспорт 12 08 123456 выдан Отделением УФМС России по г. Иваново по району Идеалинский 17.09.2012, код подразделения 321-077, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Ивовая, д. 23, кв. 30, совершать следующие действия: 1. Представительствовать от имени ГКУ МО Центральная бухгалтерия МО в судах Российской Федерации, в том числе в арбитражных, федеральных судах общей юрисдикции и у мировых судей. 2. Совершать все процессуальные действия, предусмотренные действующим законодательством, в том числе подписывать исковые заявления и отзывы на них, предъявлять их в суд. 3. Подписывать заявления об обеспечении иска, иные заявления, ходатайства и жалобы. 4. Предъявлять встречные иски и подписывать заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 5. Обжаловать судебные акты арбитражных судов, судов общей юрисдикции и мировых судей, в том числе судебные постановления (с правом подписи апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, заявлений). 6. Обжаловать постановления и действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 7. Получать любую документацию с правом подписи всех необходимых документов и совершения всех действий, необходимых для осуществления полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью. Доверенность выдана сроком до 31.12.2022 без права предоставления другим лицам. Подпись
Кейс-задача № 4	В Арбитражный суд Московской области Истец: ГКУ МО Центральная бухгалтерия МО 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 1б. Ответчик: Камашев Родион Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: 111228, Московская область, г. Королев, ул. Мишутина, д. 12А, кв. 111. Исковое заявление о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг 20.08.2020 между ГКУ МО Центральная бухгалтерия МО (далее Заказчик) и адвокатом Камашевым Р.Д. (далее Исполнитель) был заключен договор на оказание юридических услуг (осуществление юридического сопровождения деятельности ГКУ) № М-551 по итогам конкурентной закупки. С момента заключения договора Заказчику не были оказаны юридические услуги, предусмотренные договором. 28.10.2020 Заказчик направил в адрес Исполнителя заказное письмо (с уведомлением) о расторжении договора. Исполнитель получил заявление 30.10.2020, что подтверждается уведомлением о получении письма. Исполнитель в свою очередь проигнорировал заявление о расторжении договора и в 10-ти дневный срок не удовлетворил требование Заказчика о расторжении договора, денежные средства не возвратил, акты выполненных работ не предоставил. В связи с тем, что исполнитель ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства, сумма долга Ответчика по договору оказания услуг на день подачи искового заявления составляет 120000 сто двадцать тысяч руб. На основании изложенного, руководствуясь ст. 781 ГК РФ, ст.ст. 125, 126 АПК РФ, прошу: 1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму задолженности по договору оказания услуг в сумме120000 сто двадцать тысяч руб. Приложения: 1. Уведомление о вручении копии искового заявления ответчику. 3. Копия договора оказания услуг. 4. Копии счет-фактур. 5. Расчет задолженности. 6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица. 7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления. 8. Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. Дата подпись
Кейс-задача № 5	В коммерческих отношениях между организациями и ИП иск о взыскании убытков, как правило, обусловлен нарушением обязательств по договору. Сторона, чьи права нарушены, вправе требовать полного возмещения убытков, если законом или договором не предусмотрен их меньший размер. По ГК РФ иск о возмещении убытков подаётся лицом, которому из-за нарушения закона или условий договора: Не удалось получить доходы, на которые оно было вправе претендовать (возникла упущенная выгода). Причинён реальный ущерб, то есть такое лицо произвело расходы или должно будет их понести для восстановления нарушенного права. Причинен реальный ущерб, связанный с повреждением либо утратой имущества (ст. 15 ГК РФ). Если нарушитель причинил убытки и при этом получил доход, исковое заявление о взыскании убытков в виде упущенной выгоды может содержать требование, размер которого равен таким доходам нарушителя. Различают две основных категории требований: Иск о взыскании убытков по договору; Требование о возмещении убытков, связанных с нарушением закона. В одном исковом заявлении о возмещении убытков могут быть объединены требования о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды. Форма и содержание искового заявления о возмещении причиненных убытков должны соответствовать требованиям статьи 125 АПК РФ. Обязательно указываются: Наименование суда. Сведения об истце и ответчике (наименование/ФИО, адрес, другие идентификаторы, контакты и прочее). Конкретные требования – о возмещении убытков в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды, со ссылками на законы, другие нормативно-правовые акты, условия договора, которые были нарушены ответчиком. Обоснование иска – обстоятельства, документы, на которых основаны требования, а также доказательства в подтверждение указанных обстоятельств. Цена иска и расчёт взыскиваемой суммы. Информация, подтверждающая соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, например, сведения о претензии, которая была направлена и получена ответчиком. Информация о действиях истца, ответчика или обеих сторон, которые были направлены на мирное урегулирование спора, если такие действия были. Сведения об обеспечительных мерах, если они применялись до подачи иска о взыскании убытков. Ходатайства перед судом (например, об истребовании доказательств, принятии мер обеспечения иска). Другие сведения, которые истец считает необходимым указать в иске для правильного рассмотрения дела. Перечень приложений. В целом структура иска о возмещении убытков – стандартная для арбитражного процесса. Но учитывая специфику требования, его содержание должно соответствовать конкретным обстоятельствам дела.

---

СПРАВКА¹
Дана ______________________Шмаковой Анне Владимировне _____________ в том, что

(Ф.И.О. обучающегося полностью)

он(а) действительно проходил(а) производственную практику (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 9 семестр, 8 недель в МО МВД России «Новосибирский» ОП №4 «Криводановское»____________________________________________________________________________

(наименование Профильной организации)
с «20» ______октября_________ 2022__ г. по «14» _____декабря__________ 2022__ г.

Обучающийся(аяся) Шмакова Анна Владимировна успешно прошел(а)

(фамилия, инициалы обучающегося)

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным заданием видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с индивидуальным заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к работе. Порученные задания выполнил в полном объеме в установленные программой практики сроки.

Ответственное лицо от Профильной организации М.П. (при наличии)

__Шеин Я.А. ____ ________________ (Ф.И.О.) (подпись)

«14» __декабря__2022г.





Аттестационный лист

---

Шмакова Анна Владимировна

(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся 4 курса очно-заочной формы обучения

группы_ОБЮз-1809НСгп__по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,

профиль/ специализация Гражданско-правовой

успешно прошел(ла) производственную практику (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности),

с «20» октября 2022 года по «14» декабря 2022 года в Профильной организации:
МО МВД России «Новосибирский» ОП №4 «Криводановское»

(наименование Профильной организации)

г. Новосибирск, ул. Объединения 9

(юридический адрес)

1. 
   Заключение-анализ результатов освоения программы практики:
   

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ):

• 
  выполнено;
  
• 
  выполнено не в полном объеме;
  
• 
  не выполнено;
  

Владение материалом (нужное отметить ):

Обучающийся:

• 
  умело анализирует полученный во время практики материал;
  
• 
  анализирует полученный во время практики материал;
  
• 
  недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал;
  
• 
  неправильно анализирует полученный во время практики материал;
  

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное отметить ):

• 
  решены в полном объеме;
  
• 
  решены в полном объеме, но не полностью раскрыты;
  
• 
  решены частично, нет четкого обоснования и детализации;
  
• 
  не решены;
  

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ):

• 
  соответствует;
  
• 
  в основном соответствует;
  
• 
  частично соответствует;
  
• 
  не соответствует;
  

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ):

• 
  дает аргументированные ответы на вопросы;
  
• 
  дает ответы на вопросы по существу;
  
• 
  дает ответы на вопросы не по существу;
  
• 
  не может ответить на вопросы;
  

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ):

• 
  отчет о прохождении практики оформлен правильно;
  
• 
  отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками;
  
• 
  отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;
  
• 
  отчет о прохождении практики оформлен неверно;
  

---

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными компетенциями:

Профессиональные компетенции
ПК-2	Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры	высокий средний низкий
ПК-3	Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права	высокий средний низкий
ПК-4	Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	высокий средний низкий
ПК-5	Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	высокий средний низкий
ПК-6	Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	высокий средний низкий
ПК-7	Владение навыками подготовки юридических документов	высокий средний низкий
ПК-14	Готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции	высокий средний низкий
ПК-15	Способность толковать различные правовые акты	высокий средний низкий
ПК-16	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	высокий средний низкий

Примечание:

• 
  Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.
  
• 
  Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.
  
• 
  Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле.
  

---

Смотрите также файлы

• Проверочный тест по литературе за ii четверть 5 класс Укажите черту, свойственную литературной сказке.doc

• Wordwall интернет сервисін олдану арылы биология пнін тиімді жоспарлау.docx

• Семья и родные степень удовлетворенности 4 балла.docx

• 10_ua_2_.doc

• Тест математика 5 класс iii тарау. Жай блшектерді осу жне азайту.docx