Файл: Заказчик обязан заплатить, если пользуется результатом работ по назначению. Обзор практики по спорам из договоров подряда в 2022 году.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.05.2024
Просмотров: 15
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Если подрядчик не согласовал дополнительные работы, он будет нести расходы на них сам
Суд откажет подрядчику во взыскании расходов на дополнительные работы, если стороны не договорились о них в дополнительном соглашении. В данном случае подрядчик сам несет расходы.
Реквизиты судебного акта | Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.04.2022 по делу № А58-3214/2021 |
Фабула дела | Между компаниями был заключен договор подряда на выполнение работ по устройству технологического проезда. В соответствии с условиями договора любые изменения объема и цены стороны обязаны закрепить в соглашении к договору. По просьбе заказчика подрядчику следовало выполнить дополнительные работы. Стороны согласовали условия устно, но соглашение не подписали. Подрядчик обратился в суд для взыскания стоимости дополнительных работ |
Требование истца | Заказчик обязан оплатить стоимость дополнительных работ, поскольку они проходили на том же участке, что и работы по основному договору |
Аргументы ответчика | Стороны не подписали соглашение о производстве дополнительных работ. Заказчика не ознакомили с изменениями объема и стоимости работ |
Вывод суда | В иске отказать. Если подрядчик, будучи осведомленным о необходимости согласования дополнительных работ, приступил к их выполнению, риск неоплаты заказчиком дополнительных работ возлагается на подрядчика. Любое отклонение в стоимости и объеме работ стороны должны закрепить в дополнительном соглашении к договору подряда |
Совет от Системы Юрист для подрядчика | Если заказчик намерен изменить объем работ, необходимо оформить дополнительное соглашение к основному договору. В свою очередь, подрядчик обязан приступить к выполнению допработ только после подписания такого соглашения. В ином случае все расходы подрядчик будет нести самостоятельно |
Образцы для работы | Как подрядчику избежать потерь при изменении или расторжении договора подряда; Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнительных работ |
Рекомендации для работы | Как изменить объем работ в договоре подряда; Договор подряда. Навигатор по образцам |
Сроки работ по договору подряда нельзя изменить с помощью конклюдентных действий
Суд не примет аргумент подрядчика о согласованном переносе срока по договору конклюдентными действиями, если заказчик принял работы за их пределами.
Реквизиты судебного акта | Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.04.2022 по делу № А67-2798/2021 |
Фабула дела | Стороны заключили договор подряда, в котором согласовали срок окончания работ. Заказчик оплатил работы частично. Из суммы оплаты ответчик вычел неустойку за просрочку выполнения работ. Подрядчик обратился в суд с требованием взыскать неустойку и проценты. Причина – стороны договора конклюдентными действиями перенесли срок исполнения договора |
Требование истца | Взыскать сумму неустойки за просрочку исполнения заказчиком своих обязательств по оплате, а также проценты за пользование денежными средствами |
Аргументы ответчика | В требованиях необходимо отказать, поскольку сдача и приемка в сроки, которые отклоняются от договора, нельзя считать конклюдентными действиями для переноса срока |
Вывод суда | В иске отказать. Приемку результатов работ за пределами срока, который установили стороны в договоре, нельзя расценивать как действия по согласованию новых сроков работ. Принять результат работ – обязанность заказчика. Истец совершил просрочку исполнения обязательств, а ответчик получил право вычесть сумму штрафа из основного долга |
Совет от Системы Юрист для заказчика | Чтобы перенести срок работ и обезопасить себя от негативных последствий, стороны должны составить дополнительное соглашение. В нем нужно прописать новый срок, в который подрядчик должен окончить работы |
Образцы для работы | Как рассчитать и взыскать неустойку за нарушение промежуточных сроков по договору подряда; Дополнительное соглашение к договору подряда о продлении срока выполнения работы |
Рекомендации для работы | Как согласовать срок выполнения работ в договоре подряда; Договор подряда. Навигатор по образцам |
Если подрядчик нарушил срок по вине заказчика, суд откажет во взыскании неустойки
Суд не будет взыскивать с подрядчика неустойку, если он просрочил исполнение обязательств по вине заказчика.
Реквизиты судебного акта | Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.06.2022 по делу № А81-11146/2021 |
Фабула дела | Две компании заключили договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Весь комплекс работ стороны поделили на четыре этапа. Последний этап работ подрядчик сдал с просрочкой. Заказчик обратился в суд для взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств подрядчиком |
Требование истца | Взыскать с подрядчика неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору |
Аргументы ответчика | Отказать истцу в требованиях. Подрядчик просрочил исполнение обязательств по вине заказчика. Истец не предоставил вовремя ответчику экспертизу проектной документации и не провел проверку сметной стоимости, чем задержал работу подрядчика по четвертому этапу |
Вывод суда | Прав ответчик. Подрядчика нельзя считать просрочившим обязательство, пока такое обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Если выполнение подрядчиком работ напрямую зависит от действий заказчика (п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 406 ГК, п. 9 ст. 34 Закона о контрактной системе) |
Совет от Системы Юрист для подрядчика | Если выполнение подрядчиком работ зависит от каких-либо действий заказчика, в договоре подряда необходимо прописать срок, в который он их выполнит. Например, прописать срок, в который заказчик доложен предоставить документацию или помещение для осмотра, а также указать ответственность за просрочку. Это позволит избежать необоснованных требований о взыскании штрафных санкций |
Образцы для работы | Дополнительное соглашение к договору о продлении срока выполнения работы; Исковое заявление заказчика о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ |
Рекомендации для работы | Как согласовать срок выполнения работ в договоре подряда; Договор подряда. Навигатор по образцам |
Суд может пересчитать размер неустойки по досанкционной ставке ЦБ
Суды считают, что изменение ставки не должно влиять на расчет неустойки. Сторона договора может снизить размер неустойки и рассчитать ее по ставке ЦБ, которая действовала до санкций.
Реквизиты судебного акта | Решение Арбитражного суда Алтайского края от 01.04.2022 по делу № А03-4128/2021 |
Фабула дела | Стороны заключили договор подряда. Заказчик нарушил обязательства по оплате. Подрядчик обратился в суд с требованием взыскать неустойку в соответствии с правилами статьи 395 ГК и положениями договора. В связи с ростом ключевой ставки ЦБ истец неоднократно увеличивал размер исковых требований |
Требование истца | Взыскать с заказчика неустойку за нарушение обязательств по оплате. Подрядчик составил расчет в соответствии со ставкой ЦБ, которая действовала на период процесса |
Аргументы ответчика | Требование истца о взыскании неустойки, которую истец рассчитал с применением ставки в размере 20 процентов годовых, чрезмерно. С учетом требований разумности для расчета необходимо применить ставку ЦБ, которая действовала ранее, – 9,5 процента |
Вывод суда | Удовлетворить ходатайство ответчика и снизить размер неустойки. Ставка 20 процентов действует непродолжительный период времени лишь с 28.02.2022, а ранее процентные ставки на протяжении существенного периода времени 2018–2022 годов были существенно ниже. Исковые требования истца суд удовлетворил в части |
Совет от Системы Юрист для подрядчика | Ответчик может предоставить истцу контррасчет неустойки по ставкам, которые действовали в соответствующие периоды до существенного увеличения. Рекомендуем заключить с контрагентом соглашение о снижении размера неустойки или о ее прощении. Если контрагент взыскивает неустойку в судебном порядке, оспаривайте предложенный расчет |
Образцы для работы | Соглашение о снижении суммы неустойки; Отзыв в арбитражный суд на исковое заявление о взыскании неустойки; Контррасчет долга в арбитражный суд |
Рекомендации для работы | Как уменьшить размер несоразмерной неустойки по статье 333 ГК; Договор подряда. Навигатор по образцам |
© Материал из ЮСС «Система Юрист»
https://vip.1jur.ru
Дата копирования: 09.11.2022